? 2003年11月30日,原告制作了全面竣工資料,并于2004年6月24日提供給被告,總包單位和監(jiān)理單位于2004年7月21日出具了竣工資料來源審核指導(dǎo)意見,認(rèn)為有7項內(nèi)容比較不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2004年7月28日,被告致函原告,要求其盡快得到補(bǔ)充竣工資料。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢?接下來和上海工程糾紛律師一起看看吧。
2004年3月14日起,原告開始型鋼起拔工作,至2004年8月19日,共計起拔型鋼444根,因后續(xù)網(wǎng)絡(luò)工程應(yīng)用已經(jīng)逐漸開始,現(xiàn)場無工作面,尚有52根型鋼未起拔。被告曾出具金融工程資金結(jié)算書,其中載明,少用甚至部分地區(qū)水泥扣除117576元,水泥補(bǔ)差59267元,工期滯后2天,按雙方合同約定逾期罰款1萬元/天,由于原告施工風(fēng)險原因事件發(fā)生變化嚴(yán)重管涌、地板及地下室施工方案無法支模、水泥漿流入市政排水管道和居民了解小區(qū)排水管道從而導(dǎo)致整個管道交通堵塞,致增加到了相應(yīng)采取補(bǔ)救治療措施費,應(yīng)予扣除,因原告施工延誤18天,且存在一定質(zhì)量這一問題,未調(diào)派充足的機(jī)械及人力起拔型鋼,故不再為了計算型鋼超期租賃費,結(jié)算業(yè)務(wù)合計2857372元。
一、上海駿豐物業(yè)有限公司自本判決生效之日起支付上海強(qiáng)金基礎(chǔ)工程有限公司工程款2110101元,并支付利息(本金2110101元,自2004年7月1日起至付款日止,按中國人民銀行同期同類貸款利率計算);
二、上海強(qiáng)勁發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)工程技術(shù)有限責(zé)任公司應(yīng)于本判決生效之日起支付上海駿豐物業(yè)管理有限公司進(jìn)行工期延誤違約金300000元;
三、上海強(qiáng)勁基礎(chǔ)建設(shè)工程技術(shù)有限責(zé)任公司應(yīng)于本判決生效之日起賠償上海駿豐物業(yè)管理有限公司可以直接影響經(jīng)濟(jì)損失120320元。
本訴案件受理費23204.90元、反訴案件受理費12422.48元、訴訟保全費14020元、審價費57161元、檢測費20000元由上海強(qiáng)勁基礎(chǔ)工程有限公司負(fù)擔(dān)37224.90元(已預(yù)繳),上海駿豐物業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)89583.48元(已預(yù)繳)。
如不服本判決,可自送達(dá)之日起15日內(nèi)向法院提出上訴,并按對方人數(shù)向上海市第二中級人民法院提交上訴書副本。
上海工程糾紛律師提醒您,法律是解決問題的良好途徑,如果我們能夠?qū)W習(xí)更多的法律知識,我們將會有更好的方法去解決我們可能遇到的那些問題,較好的避免矛盾的進(jìn)一步升級,如果您還有其他一些問題,歡迎來咨詢我們的專業(yè)律師。